公路施工合同33

　　发包方： 县农机监理站

　　承包方： 杨海苍

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。

　　2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。

　　3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。

　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：壹拾陆万元 （人民币）￥：16万元。

　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的.工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：______年9月25日

　　竣工日期：______年11月25日

　　合同工期总日历天数60天。

　　七、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：______年4月18日

　　合同订立地点：天祝县赛什斯镇

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：_________ （公章）　　

　　承包人：_________ （公章）

　　______年4月18日

公路施工合同33

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方中标承接“高速公路工程”，经协商一致由乙方负责该工程的'第九合同段即桥梁段的全部内容工程的具体施工。为了明确双方权利、义务，保证工程按时、按质、按量完成，达成施工协议如下，供双方遵守：

　　一、工程名称及范围

　　1、工程名称：高速公路项目第九合同段，工程地点：高速公路。

　　2、施工工程范围：甲方中标的桥梁段的全部工程内容。

　　3、甲方中标该标段合同100章交给乙方，由乙方组建工程项目部等100章所规定的全部内容。包括甲方派出三名工程主要人员的工资费用的支付。若100章费用超支，由三家施工单位按工程量全额比例共同承担。

　　4、乙方行政隶属甲方领导。

　　二、施工期限：

　　从乙方接到开工通知之日起二十二个月内完工。遇不能施工的雨雪天气和不可抗拒原因、节假日等，工期可顺延。

　　三、工程款支付方式：

　　1、工程开工前甲方按工程中标预算总造价的%交付乙方，用于机械设备人员进场费用。

　　2、本工程按月支付工程款，即每月根据乙方实际完成的工程量，经监理工程师签字认证后十四天内支付%工程款。

　　3、工程竣工，验收合格后，甲乙双方根据中标书和相关合同约定，结合相关规定，于十五日内办理工程决算书，据实结算。甲方保证一个月内结、付清应付乙方工程款。

　　四、甲乙双方权利、义务

　　(一)甲方权利、义务

　　1、甲方指派为工地现场代表，负责甲乙双方的工作协调，并对乙方施工质量、进度等进行检查监督。

　　2、甲方有权按乙方实际完成工程总价款(以工程决算书为准)的4%收取管理费。(此费用包括招标前期所发生的一切费用，管理费等)。其余工程款甲方不得以任何理由截留或挪用。保证及时支付给乙方，确保工程顺利施工。

　　3、甲方负责及时提供工程施工图纸，基准标量等施工相关资料，提供承接该工程的中标书，合同等相关文件，协调乙方处理相关部门关系，为正常施工创造外部环境。

　　4、甲方有权监督、检查、指导乙方按图纸设计要求和国家施工规范要求进行施工，发现问题，及时提出，乙方必须改进。否则，甲方有权不计工程量。

　　5、甲方与乙方合同签定后，天内，必须通知乙方进场。

　　6、工程竣工后，甲方有责任协助乙方办理工程验收决算工作。确保工程顺利验收交接，工程款按约定及时结清。

　　(二)：乙方的权利与义务：

　　1、乙方自觉接受甲方指导、检查监督，指派为施工现场代表。负责与甲方沟通联系，协调相关部门工作。

　　2、乙方享有和承担甲方中标承接该工程的桥梁段所有的权利、义务。甲方如不按时支付工程款，因此而影响工期顺延，乙方有权追究甲方相关责任，所产生的一切后果由甲方承担。

　　3、乙方保证按时组织机械设备和施工人员按时进场，保证按甲方与建设单位签订的合同及图纸设计要求和相关施工规范要求施工，确保工程质量，按时完成工作量。

　　4、乙方在施工过程中，做好施工记录，完善施工资料和工程变更、增加等资料，及时向甲方提供，以利于结算工程款和工程验收。

　　5、乙方与甲方合同签定后，在乙方接到甲方进场通知后，甲方并向乙方提供业主资金到账情况，及相关变更手续，是否与本合同内容相符合。待乙方进场后，日保证将100万的合同保证金通过保函打到甲方指定的银行。

　　6、乙方负责按规定安全、环保施工，在施工过程中，发生的一切除工程款以外债权债务工伤安全事故、罚款等一切责任由乙方负担，甲方概不负责。

　　7、工程竣工后，积极配合甲方和相关部门办理工程验收交付工程，负责在竣工之日起十五日内完成工程决算相关资料。

　　8、乙方所向甲方交付的100万合同保证金，甲方于本协议生效之日起，工程进度达到一半时退还给乙方。

　　五、违约责任：

　　以上协议，双方自觉履行。甲方如有不按时支付工程款或其他影响工程的违约情况，按应付工程款的2%支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。乙方如不能按甲方中标书、合同、施工规范按时按质完工，乙方应向甲方支付工程造价的2%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

　　六、本协议一式份，由甲乙双方代表签字或盖章生效。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　年月日

公路施工合同33

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关行规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　工程名称：政协办公楼室内维修改造工程

　　工程地点：托县政协办公楼

　　工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： 20x 年 09 月 01 日

　　计划竣工日期： 20x 年 12 月 01 日

　　预计合同工期：90天

　　三、承包方式和合同价款

　　(一)采用包工包料和总承包形式;

　　(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;

　　(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

　　四、发包人(甲方)责任：

　　依照合同按时拨付工程进度款。

　　五、承包人(乙方)责任：

　　1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

　　2、 保质保量完成甲方指定工程项目;

　　3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

　　六、工程质量及验收

　　1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

　　2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

　　七、 工程款支付方式

　　1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%

　　八、质量保修

　　按照1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

　　九、违约责任

　　1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

　　2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

　　4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

　　十、其它约定事项：

　　甲方：

　　法人代表：(签章)

　　乙方：

　　代表人：(签章)

　　年月日：

公路施工合同33

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 施工地点：

　　三、 承包范围：

　　图纸范围(详见附图——20xx年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。

　　四、 质量要求

　　按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;

　　严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;

　　严格控制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性;

　　渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施，保证环

　　控制施工噪音，严禁扰民，控制爆破，保证周边建筑及他人人身财产的安全;

　　施工质量要求按相关的施工及验收规范。

　　五、合同工期

　　工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为______日历日。

　　六、合同价款

　　工程暂定总造价：人民币约______万元整，最终以实际结算为准;

　　综合单价按人民币______/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用;

　　上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴______元人。

　　土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。

　　竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内，否则视为不合格。

　　七、竣工验收

　　工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。

　　八、付款方式

　　当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的`80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。

　　九、双方责任

　　甲方责任

　　甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。

　　向乙方提供必要的地下管线资料。

　　组织对工程的竣工验收。

　　按合同约定及时办清工程结算。

　　按合同约定及时支付工程款。

　　施工期间，工作时间内(北京时间7：00—20：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。

　　乙方责任

　　乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。

　　按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。

　　遵守有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。

　　乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。

　　保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育，消除事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方承担，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20xx元的违约金。

　　乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。

　　完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。

　　工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。

　　因非甲方造成的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。

　　乙方在施工过程中，如发现不明管线等，应及时通知甲方，否则后果自负。

　　施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。

　　十、违约责任

　　乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正当理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。

　　乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。

　　乙方违背、条规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　乙方必须在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将承担工程总价5‰的违约金。

　　乙方违背条，在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料，每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。

　　乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行委托施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。

　　若乙方不按条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20xx0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

　　甲方违背条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。

　　如乙方违约，经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。

　　十一、纠纷处理

　　本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民诉讼判决。

　　十二、合同生效及其他

　　因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。

　　本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

　　未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　立合同人：

　　日期